GF-2000-0209项目名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _项目地点：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _项目_ _ _ _ _ _ _ _ _雇主：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _发包人委托设计人承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工程_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _第一条本合同是在下列文件的基础上签订的：1.1(《中华人民共和国合同法》)、《中华人民共和国建筑法》(建设工程勘察设计市场管理规定)。 1.2国家和地方关于建设项目勘察设计管理的法律法规。1.3建设项目批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资、设计费等。如下表所示。序号分为项目名称、建设规模、设计阶段及内容概算、总投资(万元)、费率%、设计费概算(元)、建筑面积(平方米)、方案初步设计及施工图第三条发包人应向设计人提交的相关资料及文件：序号资料及文件份数、提交日期、相关事项第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件。与提交日期有关的事项名称及份数第五条本合同设计费估算为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。设计费支付进度见下表。支付订单占总设计费的10% .付款时间(由设计文件交付决定)。第一次付款要付20%的定金。本合同签订后三天内第二次付款、第三次付款、第四次付款、第五次付款的说明：1。2.提交最后一部分施工图时，结清所有设计费，不留余额。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。当实际设计费与预计设计费有差异时，双方应另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金将作为设计费。第六条双方责任6.1发包人的责任：6.1.1发包人应按本合同第三条规定的内容在规定的时间内向设计人提交资料和文件，并对其完整性、正确性和时限负责。发包人不得要求任何人违反国家相关标准进行设计。如果发包人超过规定期限15天提交上述资料和文件，设计人按合同第4条交付设计文件的时间应相应顺延；当规定的期限超过15天时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模和条件，设计人的设计因提交资料错误或提交资料修改较大需要返工时，发包人应按设计人消耗的工作量向设计人支付额外设计费，但双方需协商签订补充协议(或另订合同)并明确相关条款的除外。在签订合同前，发包人已同意设计人按照发包人完成的所有设计工作的收费标准支付设计费。6.1.3发包人要求设计人提前交付设计资料和文件时，如果设计人能做到，发包人应按设计人提前投入的工作量向设计人支付加班费。6.1.4发包人应为派往现场处理相关设计问题的人员提供必要的工作、生活和交通设施。6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算书
6.2设计人的责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计方采用的主要技术标准是：6.2.3设计的合理使用年限是_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。6.2.4设计人应按本合同第2条和第4条规定的内容、时间表和份数向发包人交付资料和文件。6.2.5设计资料和文件交付后，设计人应按规定参加相关的设计审查，并负责根据审查结论对不超出原范围的内容进行必要的调整和补充。设计人应在合同规定的期限内交付设计资料和文件，并在本年度内开工建设，负责向发包人和建设单位进行设计交底，处理有关设计问题，参加竣工验收。如果项目在一年内未开工，设计人仍将负责上述工作，但应根据所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，费用由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得将发包人提交的产品图纸等技术经济资料泄露或转让给第三方。如发生上述情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1合同履行期间，发包人要求解除或终止合同，设计人未能开始设计工作的，发包人支付的定金不予退还；如果设计工作已经开始，发包人应根据设计人完成的实际工作量支付该阶段设计费的一半。超过一半的，按该阶段设计费全额支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期一天，承担支付金额千分之二的违约金。如果延误超过30天，设计方有权暂停下一阶段工作的执行，并书面通知发包人。若设计文件未经发包人上级或设计审批部门批准，或合同工程暂停，发包人应按第7.1条支付人均设计费。7.3设计人负责修改或补充设计资料和文件中的遗漏或错误。因设计人的失误造成工程质量事故损失的，设计人应负责采取补救措施，并免除直接损失部分的设计费。损失严重的，根据损失程度和设计人的责任，向发包人支付赔偿金，赔偿金为双方约定的实际损失的_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _%。7.4由于设计人自身原因，延误本合同第四条规定的设计资料和文件的交付时间，每延误一天，减少本项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求解除或终止合同的，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人常驻施工现场配合解决相关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。[page]8.2本合同工程设计人采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。如果本合同第四条规定的设计人交付的设计资料和文件的份数超过(工程设计收费标准)规定的份数，设计人应收取工作费用。8.3在本工程的设计资料和文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应注明规格、型号、性能等技术指标。
也可以由当地建设行政主管部门调解。调解不成，双方同意由_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _仲裁。双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可以向人民法院提起诉讼。8.8本合同以_ _ _ _ _ _ _ _ _ _的形式签订_ _ _ _ _ _ _ _ _ 8.9本合同自双方签字后生效，发包人向设计人支付定金。 8.10本合同生效后，应向项目所在地省级建设行政主管部门指定的审查部门备案。双方认为有必要时，应向项目所在地工商行政管理部门申请验证。双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议、相关协议和补充协议。
引用法条
[1](工程设计收费标准)[2](中华人民共和国合同法)[3](中华人民共和国建筑法)[4](建设工程勘察设计市场管理规定)第二条[5](建设工程勘察设计市场管理规定)第三条[6](建设工程勘察设计市场管理规定)第四条[7](建设工程勘察设计市场管理规定)
